合同法及司法解释中规定了建设工程承包人享有建设工程价款优先受偿权，但规定建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。司法实践中，有大量的案件是建设工程在合同约定的竣工日期之前或者之后停工但是停工一直延续，即所谓的“烂尾楼”工程，以后可能复工，也可能不复工，在实际竣工日期难以认定的情况下，建设工程价款优先受偿权从何时起算？若停工状态持续至超过合同约定竣工日期后6个月的，承包人是否还享有建设工程价款优先受偿权？...
发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。”但相关法律及司法解释并未明文规定承包人应以何种方式行使优先受偿权，承包人是必须通过诉讼或仲裁的方式行使优先受偿权，还是承包人在规定的期限内向发包人发出催款函也是可以认定为其行使了优先受偿权？...
已经办理了银行按揭贷款的购房人，视为交付了全部购房款，依法有权取得所购商品房。是开发商债务偿还的第一顺位人；装饰工程是开发商直接发包的工程，不是分包工程，依据最高院司法解释的规定，装饰公司符合工程价款优先受偿的主体资格，装饰公司就开发商欠付工程款的部分属于第二顺位债权。但是，有关欠付工程款的利息及因开发商违约给其造成的损失费部分，不在优先范围之内；银行的债权基于已经办理的抵押登记手续，应当为债权第三顺位人；设备商在诉讼中已经采取了财产保全措施，可以就保全范围内的财产变卖以后，享有优先权。设备商是第四顺位债权...
无效合同在工程竣工验收合格的情况下，可以参照合同约定确定工程价款，而不论是承包人主张，还是发包人主张，抑或是法院裁判”。也就是说，合同无效时，发包人照样可以请求参照合同约定确定工程价款，避免了工程造价鉴定反而高于合同约定价款而给发包人造成的签约时无法预料的损失。...
无论施工合同有效与否，结算的前提是承包人施工的工程竣工验收合格。工程竣工验收不合格的情况下承包人要求支付工程款的条件不成就。发包人拖延验收，工程质量鉴定合格，发包人应对其拖延验收的行为承担违约责任；发包人未组织验收但先行使用或出具了竣工验收合格手续，但事实上并未真正组织验收或者保留部分质量问题通过验收，应视为发包人已放弃质量抗辩，此时发包人的付款条件已经成就。但如果工程确实存在质量问题，承包人的责任不能免除，仍应承担保修责任。...
垫资承包施工，是长期以来在中国建设工程施工领域存在的一种承包方式。作为政府投资项目的带资不受法律保护，承包人的带资款不能优先受偿；对于非政府投资项目的垫资，现行法律法规没有强制性的禁止规定，应当享有优先受偿权，但优先受偿的债权仅指垫付的建设工程应当支付的工作人员报酬和材料费等实际支出以及“三通一平”费用，不包括垫资所产生的孳息。...
笔者认为建设工程施工合同无效，承包人或者实际施工人在建设工程通过竣工验收、工程质量合格的前提下，法律保护无效施工合同承包人主张工程款，且工程款当中实质上也包括劳动者的工资、承包人垫付的材料款等，立法通过设立优先权对处于弱势地位的承包人的利益作出特殊保护。据此通过利益衡量的方法，也能得出保护无效施工合同承包人主张的工程价款优先受偿权。...
建设公司与设备公司已明确约定工程自设备公司付清全部工程款之日正式竣工，因此在工程款付清之前，建设公司有权行使其优先权，其优先受偿依法权优于第三人的抵押权。...
法律规定自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算，建设工程承包人可行使优先权，本案确定以当事人就工程款结算达成协议的时间，为起算点为宜。...
承包人具有下列情况之一的，发包人可以解除合同 ： （一）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的； （二）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的； （三）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；（四）将承包的建设工程非法转包、违法分包的。 发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人可以请求解除合同的：（一）未按约定支付工程价款的； （二）提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；（三）不履行合同约定的协助义务的。...
